Бланки: Договор купли-продажи бывшего в употреблении оборудования (с юридическими лицами)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ № ____

г.______________ «____» _____________ 20__ г.

______________________________________________________________, именуем__ в

дальнейшем Продавец, в лице, __________________________________________________,

действующ__ на основании ______________________________________________________,

(Устава, доверенности (ее дата и номер))

с одной стороны, и ________________________________________________, именуем__ в

дальнейшем Покупатель, в лице _________________________________________________,

действующ__ на основании ______________________________________________________,

(Устава, доверенности (ее дата и номер))

с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор купли-продажи (далее — договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает бывший в употреблении ___________________________________________, именуемый в дальнейшем Оборудование.

1.2. Продавец гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности и свободно от прав третьих лиц.

1.3. Оборудование передается в технически исправном состоянии.

1.4. Цель приобретения Оборудования — ____________________________________.

(например, для собственного производства

и (или) потребления)

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена на Оборудование согласовывается Сторонами в Протоколе согласования цен, являющемся неотъемлемой частью договора (см. приложение).

2.2. Оплата стоимости Оборудования производится Покупателем в порядке 100-процентной предоплаты путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение ____ (____________) календарных дней с даты подписания договора.

2.3. Датой исполнения Покупателем обязанности по оплате считается дата поступления всех денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием Оборудования, уведомлен о том, что Оборудование ранее было в употреблении, и согласен принять его в собственность.

Не является недостатком качества незначительные дефекты, возникшие в результате эксплуатации Оборудования бывшим собственником, если при этом Оборудование функционирует надлежащим образом.

Не является недостатком качества Оборудования отсутствие функций, не заявленных производителем или Продавцом.

3.2. Осмотр и приемка Оборудования Покупателем осуществляется в момент передачи по адресу __________________ по накладной.

Претензии по качеству Оборудования после приемки не принимаются.

3.3. Продавец обязуется предоставить Оборудование в распоряжение Покупателя по адресу, указанному в подпункте 3.2 настоящего договора, не позднее _____ (__________) календарных дней с момента получения предоплаты.

3.4. Покупатель обязуется вывезти Оборудование своим транспортом и за свой счет в течение _____ (_____________) календарных дней с момента исполнения Продавцом обязанности, предусмотренной в подпункте 3.3 настоящего договора.

3.5. Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с момента передачи товара по накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2. Продавец за несвоевременное исполнение обязательств, вытекающих из подпункта 3.3 настоящего договора, уплачивает Покупателю пеню в размере ____ % от общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки.

4.3. Покупатель за несвоевременное исполнение обязательств, вытекающих из подпункта 3.4 настоящего договора, уплачивает Продавцу пеню в размере ____ % от общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки.

4.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. Споры при недостижении согласия между Сторонами, возникающие из договора, рассматриваются в хозяйственном суде в соответствии с Хозяйственно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.

5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй — у Покупателя.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наименование: __________________
Адрес: _________________________
________________________________
Банковские реквизиты: __________
________________________________
УНП ___________ ОКПО ___________
Тел.(факс): ____________________

От Продавца:
_____________ / _____________
М.П.

Наименование: __________________
Адрес: _________________________
________________________________
Банковские реквизиты: __________
________________________________
УНП ___________ ОКПО ___________
Тел.(факс): ____________________

От Покупателя:
_____________ / ____________
М.П.

ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ | Типовые договора | Формы договоров | Договор скачать

Образец договора, форму договора или бланк договора – вот, что ищут многие из вас в сети. Ссылки на типовые договора даны внизу страницы.

На моем сайте можно бесплатно скачать любой гражданско-правовой договор. Здесь представлены следующие виды договоров: договор аренды, договор аренды помещения, договор аренды нежилого помещения, договор аренды транспортного средства, договор подряда, договор ремонта, строительный договор, договор строительного подряда, договор выполнения работ, договор купли-продажи, договор оказания услуг, договор на оказание услуги, договор поставки, договор займа, договор комиссии, договор пользования, договор безвозмездного пользования, договор перевозки, договор перевозки грузов, транспортный договор, договор перевода долга, договор поручения, договор дарения, учредительный договор (договор ООО), договор уступки прав, договор уступки требования, договор хранения, договор использования оборудования, договор международной купли-продажи, внешнеторговый договор, внешнеэкономический договор, инвестиционный договор, договор залога, договор на изготовление.

Все эти документы полностью соответствуют законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования субъектами хозяйствования на территории РБ. Представленные образцы являются типовыми и продойдут для простого урегулирования отношений между сторонами, определения их прав и обязанностей. Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите.

Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов. Грамотный договор, составленный квалифицированный юристом, будет разительно отличаться от представленных ниже образцов. Такие, профессионально составленные документы, здесь для бесплатного скачивания, конечно, не представлены. Они стоят денег. Каждый из них разрабатывается, как костюм при индивидуальном пошиве, и гораздо меньше подойдет для среднестатистической ситуации, чем бесплатные формы договоров, поскольку подписать «навороченный» договор гораздо сложнее, чем простой. Противоположная сторона от такого договора всегда ждет подвоха (и не зря; в таких договорах их полно). Один из моих клиентов даже заявил, что он никогда не подписывает договоры, состоящие более чем из 2 страниц. К слову, мой договор на оказание юридических услуг (казалось бы что там заключать, предмет, стоимость, сроки) содержит 6. Конечно. Я бы мог вместить его и на две страницы, но тогда пришлось бы читать с лупой. Но и 6 страниц не предел. Например, у меня есть форма договора поставки на 8 листах и форма договора строительного подряда на 11 листах. Дважды я представлял интересы клиентов в хозяйственных спорах с ЗАО «ВЦ «Аквабел», и оба раза по вопросам аренды. Так вот, форма договора аренды нежилого помещения, предложенная арендодателем насчитывала 29 (!) страниц, вдобавок шли правила пользования помещениями еще на 11 листах. Не знаю, осилил ли судья договор, но у меня только на то, чтобы прочитать его от корки до корки и понять, что он сулит клиенту ушло не менее 2 часов.

Я никогда не ставлю целью подготовить для клиента большой договор. Договор просто должен полностью защищать ваши интересы. В составлении договоров есть свои хитрости. Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены действующим законодательством, и не подлежат изменению по соглашению сторон. Напротив, если обычные права и обязанности можно изменить, и клиент настаивает на этом, то чтобы не наводить контрагента на мысль, что есть подвох, излагаются все права и обязанности, и измененные, и нет. Соответственно, увеличивается количество страниц.

Смысл вы уже, наверное, поняли – чем больше слов, тем проще спрятать нужные из них. Напротив, если бы договор состоял из 2 страниц, и содержал все «подвохи», то они были бы очевидны. И документ вряд ли бы был подписан. Скорее всего стороны вступили бы в затяжной процесс согласования условий договора посредством протоколов разногласий и протоколов урегулирования разногласий. Отсюда мораль, если вы предлагаете объемный договор – хорошо, если его предлагают вам – ждите подвоха.

Умение составлять договора как раз и состоит в том, чтобы понять приоритеты. Составляя документ, нужно четко представлять, что хочешь получить в результате. Приведу пример. Вы поставляете товар. Следовательно, вам нужно получить деньги. Но всю стоимость товара покупатель пречислить сразу не готов. Получается, что вам нужно обезопасить свои интересы. Поэтому, как минимум, нужно предусмотреть, что право собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент полной его оплаты, до момента оплаты товар находится в залоге у продавца, действуют условия коммерческого займа, если покупатель не оплатит товар в срок, продавец вправе изменить цену товара. Остальные условия договора не менее важны, но являются второстепенными по отношению к его предмету (читайте «сути»).

Также неплохо:
переложить риски на противоположную сторону. Гибель, порча, повреждение товара, обширный перечень форс-мажорных обстоятельств, действия третьих лиц, условия действия гарантии на товар и прочие нюансы договора надежно защитят ваши интересы, если что-то пойдет не так;
освободить себя от ответственности. Тут пригодится оговорка о том, что ответственность продавца наступает лишь при наличии вины. Необходимо также свести к минимуму основания ответственности продавца по договору;
предусмотреть ответственность для противоположной стороны. Здесь действует принцип обратный изложенному абзацем выше. С той лишь оговорокой, что для противоположной стороны договора нужно устанавливать санкции, которые не будут уменьшены судом;
иметь возможность прекратить договор по своему желанию. Предусматриваются основания отказа от договора, прекращения договора и его расторжения.

Все остальные условия договора тоже должны работать на вас. Это и досудебный порядок урегулирования спора, и указание суда, который будет в случае возникновения рассматривать спор между сторонами договора, и срок действия обязательств сторон по договору, и момент исполнения, и множество других.

То, что кажется простым, отнюдь не просто. Мне известны более 40 условий, изменив которые при заключении ЛЮБОГО договора, можно существенно изменить последствия. Плюс у каждого из видов договоров (поставка, подряд, аренда и т.д.) существует от 10 условий, способных сделать тоже самое.

Обычно отношения сторон повторяются. Поэтому однажды заказанный у меня образец договора станет той формой договора, которая прослужит вам долгое время. Условия договоров не так подвержены изменениям как действующее законодательство Республики Беларусь, и образцы разработанных мною документов останутся актуальными на протяжении минимум 2-3 лет.

А теперь перейдем к тому, что было обещано в начале статьи – раздаче образцов договоров, форм договоров и бланков договоров. Еще раз повторюсь, что все из приведенных ниже образцов договоров полностью соответствуют действующему законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования на территории РБ, хотя и являются упрощенными формами. Вы можете абсолютно бесплатно скачать любой из них.

Делаю жизнь проще,
юрист Николай Калюнов

Договор купли-продажи движимого имущества (основного средства)

г. _____________ «__» ________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем «Продавец», в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество (далее — Основное средство), указанное в Спецификации (Приложение N 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить это Основное средство в порядке и в сроки, установленные Договором.

1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Основное средство принадлежит ему на праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.

1.3. По Договору передается Основное средство, бывшее ранее в употреблении. Характеристики Основного средства:

1.3.1. Дата изготовления «___» __________ _____ г.

1.3.2. Срок эксплуатации Продавцом __________.

1.3.3. Состояние на момент передачи, в том числе имеющиеся недостатки _________________________________________________________________.

1.3.4. Назначение ___________________________________. Основное средство может быть использовано по назначению.

1.3.5. Качество Основного средства соответствует _____ (ГОСТ, ТУ).

(п. п. 1.4 и 1.5 включаются в Договор, если гарантийный срок на Основное средство не истек/если гарантийный срок на Основное средство истек, п. п. 1.4 и 1.5 следует удалить)

1.4. На Основное средство следующим изготовителем __________ (далее — Изготовитель) предоставлена гарантия качества сроком до «___» __________ _____ г. согласно п. _____ договора _____ N _____ от «___» __________ _____ г., заключенного между Продавцом и Изготовителем.

1.5. Продавец передает, а Покупатель принимает права требования по гарантии качества Основного средства, установленной Изготовителем (п. 1.4 Договора).

1.5.1. Права требования по гарантии качества Основного средства считаются переданными с даты заключения Договора.

1.5.2. Покупатель вправе предъявлять требования по гарантии качества Основного средства Изготовителю в течение оставшегося срока действия гарантии.

1.5.3. В течение _____ дней с даты заключения Договора Продавец обязан уведомить Изготовителя о состоявшейся уступке права требования по гарантии качества Основного средства с предоставлением Изготовителю заверенной копии Договора.

1.5.4. В течение _____ дней с даты заключения Договора Продавец обязан передать Покупателю заверенную копию договора _____ N _____ от «___» __________ _____ г., заключенного между Продавцом и Изготовителем, и (при наличии) гарантийный талон на Основное средство, а также сообщить все сведения, необходимые для осуществления прав по гарантии.

(п. 1.6 включается в Договор, если Основное средство продается в кредит/если Основное средство продается не в кредит, п. 1.6 следует удалить)

1.6. С момента передачи Основного средства Покупателю и до его оплаты Основное средство, проданное в кредит (выбрать нужное),

— признается находящимся в залоге у Продавца.

— не признается находящимся в залоге у Продавца.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Основное средство в срок до «___» __________ _____ г.

2.2. Основное средство передается Покупателю (выбрать нужное)

— в месте нахождения Покупателя. При этом доставку Основного средства до склада Покупателя, расположенного по адресу ____________________, осуществляет Продавец.

— в месте нахождения Продавца (выборка Основного средства). При этом вывоз Основного средства со склада Продавца, расположенного по адресу ____________________, обеспечивает Покупатель.

(если п. 2.2 предусмотрена доставка Основного средства/если п. 2.2 предусмотрена выборка Основного средства, следует выбрать другую редакцию п. п. 2.3 и 2.4)

2.3. Доставка Основного средства осуществляется (выбрать нужное)

— на условиях, определенных Продавцом.

— ____________________ (автомобильным, железнодорожным и т.д.) транспортом.

2.4. Основное средство должно быть упаковано (затарено) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

(если п. 2.2 предусмотрена выборка Основного средства/если п. 2.2 предусмотрена доставка Основного средства, следует выбрать другую редакцию п. п. 2.3 и 2.4)

2.3. Не позднее чем за _____ дней до срока передачи Основного средства (п. 3.1 Договора) Продавец обязан уведомить Покупателя о его готовности к выборке. Соответствующее уведомление направляется ____________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.). Покупатель обязан прибыть на склад Продавца для выборки Основного средства в течение _____ дней после получения соответствующего уведомления.

2.4. Продавец обязан подготовить Основное средство к передаче Покупателю: упаковать (затарить) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Основное средство путем нанесения наклеек с наименованием Покупателя, наименованием и количеством передаваемых вещей и датой нанесения наклеек.

2.5. Право собственности на Основное средство переходит к Покупателю с момента (выбрать нужное)

— вручения Основного средства Покупателю в месте нахождения последнего (если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Основного средства).

— предоставления Основного средства в распоряжение Покупателя (если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Основного средства).

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Основного средства переходит к Покупателю с момента (выбрать нужное)

— вручения Основного средства Покупателю в месте нахождения последнего (если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Основного средства).

— предоставления Основного средства в распоряжение Покупателя (если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Основного средства).

2.7. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Основного средства.

2.8. Приемка Основного средства по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю в соответствии (выбрать нужное)

— с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.

— с _____ (ГОСТ, ТУ).

— с условиями Договора, Спецификации и акта о приеме-передаче. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Основного средства указанным условиям, Покупатель в течение _____ дней информирует об этом Продавца _______________ (заказным письмом, по факсу и т.д.). В течение _____ дней после получения претензии Продавец обязуется за свой счет __________ (заменить, допоставить и т.д.) Основное средство.

2.9. Вместе с Основным средством Продавец обязуется передать Покупателю документы на него, указанные в Спецификации (Приложение N 1 к Договору).

3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма Договора включает (выбрать нужное)

— цену Основного средства и стоимость его доставки (если п. 3.2 Договора предусмотрена доставка Основного средства). При этом цена основного средства составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., стоимость доставки составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. (или «цену основного средства, включая стоимость доставки. При этом цена Основного средства составляет _____ (__________) руб., включая НДС _____ (__________) руб.»).

— цену Основного средства (если п. 3.2 Договора предусмотрена выборка Основного средства). При этом цена Основного средства составляет _____ (__________) руб., включая НДС _____ (__________) руб.

3.2. Сумма Договора подлежит уплате (выбрать нужное/возможно установление иного способа оплаты)

— единовременно, не позднее _____ дней со дня подписания Сторонами Договора.

— единовременно, не позднее _____ дней со дня подписания Сторонами акта о приеме-передаче объекта основных средств.

— в следующем порядке: _____ процентов суммы Договора (п. 3.1 Договора), что составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., — не позднее _____ дней со дня подписания Сторонами Договора, _____ процентов суммы Договора (п. 3.1 Договора), что составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., — не позднее _____ дней со дня подписания Сторонами акта о приеме-передаче объекта основных средств.

— в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2).

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 Договора, Продавец вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

(если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Основного средства/если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Основного средства, следует выбрать другую редакцию п. 4.2)

4.2. За нарушение сроков поставки Основного средства Покупатель вправе требовать с Продавца уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от суммы Договора (п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки.

(если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Основного средства/если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Основного средства, следует выбрать другую редакцию п. 4.2)

4.2. За нарушение сроков выборки Основного средства Продавец вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от суммы Договора (п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное)

— убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

— убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.

— только предусмотренные Договором неустойки.

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения (данное условие не является обязательным (п. 4 ст. 453 ГК РФ)).

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Перечень приложений к Договору:

— Спецификация Основного средства и документации к нему (Приложение N 1);

— График платежей (Приложение N 2) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.2 Договора);

Договор купли-продажи основных средств

Договор купли-продажи основных средств

___, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ____ (наименование должности) __ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ___, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____ (наименование должности) _____ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает имущество (основные средства):

____ стоимостью _____ рублей (в т.ч. НДС)

____ стоимостью _____ рублей (в т.ч. НДС)

____ стоимостью _____ рублей (в т.ч. НДС)

____ стоимостью _____ рублей (в т.ч. НДС)

____ стоимостью _____ рублей (в т.ч. НДС)

На общую сумму ___ рублей (в т.ч. НДС)

1.2. Продавец обязан передать имущество, указанное в п.1.1. в срок до __.__.____ г.

1.3. В момент передачи имущества Продавец передает все необходимые документы, прилагаемые к имуществу, указанному в п.1.1.

1.4. Передаваемое по настоящему Договору имущество должно быть в полном комплекте.

1.5. Имущество, указанное в п.1.1. передается по акту, подписываемому уполномоченными сотрудниками Сторон.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. передавать имущество в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.2. обеспечить условия для принятия Покупателем передаваемого имущества;

2.1.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие передаваемого имущества;

2.2.2. оплатить передаваемое имущество в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена передаваемого по настоящему договору имущества составляет ___________ рублей (в т.ч. НДС)

3.2. Оплата осуществляется Покупателем в российских рублях на расчетный счет Продавца в течение __ дней с момента передачи имущества. Обязанность Покупателя по оплате передаваемого имущества считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами.

4.2. В соответствии со ст. 450 ГК РФ Стороны вправе в любое время изменить или расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

5.СРОКИ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

5.1. Если не оговорено особо, сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются в календарных днях.

5.2. Если дата исполнения какого-либо обязательства по настоящему Договору приходится на нерабочий день, срок его исполнения переносится на ближайший рабочий день, следующий за датой исполнения обязательства.

5.3. Стороны обязуются своевременно, не позднее 5 дней, уведомлять друг друга об изменении почтовых, банковских, электронных и иных реквизитов. В случае несвоевременного уведомления направленные по прежним реквизитам документы, денежные средства и информация считаются направленными по надлежащему адресу и реквизитам.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.

6.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

7.1. Споры и разногласия, возникающие из данного договора, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города ___.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Типовой договор купли-продажи между юридическими лицами

Главная » Документы » договоры » Договора купли-продажи » Типовой договор купли-продажи между юридическими лицами

Как известно, продажа – это и есть актуальный, известный инструмент в плане отчуждения имущества. Его принято использовать и в обыденной жизни, и в момент ведения бизнеса. Так что, потребуется ознакомиться со всеми деталями этого вопроса, чтобы избежать тех или иных распространенных ошибок.

Образец типового договора купли-продажи между юридическими лицами

По общим правилам структура данного вида договоров выглядит следующим образом:

  • в обязательном порядке нужно указать дату подписания договора;
  • порядок оплаты;
  • предмет сделки;
  • права и обязанности участников сделки;
  • реквизиты;
  • суть сделки.

Чтобы можно было осуществить передачу объекта без особых проблем, нужно оформить дополнительный документ, а именно – акт передачи. Он и служит гарантией между участниками сделки, вот почему стоит обязательно прописать такие пункты.

Правила заключения договора купли-продажи между юридическими лицами

Соглашение заключается тогда, когда одна организация достигнет договоренности с другой организацией.

Важно отметить, что подобные документы могут быть заключены не только по поводу движимого имущества, сюда можно отнести и недвижимое имущество.

Выделяя куплю-продажу движимого имущества, то здесь потребуется составить простой документ, никаких проблем быть не должно. Если планируется покупка или продажа недвижимости, то такая процедура немного усложнится, не забывайте об этом.

Типовой образец договора купли-продажи б/у оборудования между юридическими лицами.

Про типовой образец договора купли-продажи товара между юридическими лицами смотрите тут.

Здесь потребуется составить и документ, но пройти через такую процедуру, как регистрация права на имущество, которое собственно и покупается, это касается и нотариального удостоверения.

Особенности договора купли-продажи между юридическими лицами

К особенностям договора купли-продажи между юридическими лицами можно отнести:

  • Важно понимать, что как только планируется данная сделка, то все ее участники должны получить материальную выгоду от этого;
  • Договор и выступает в качестве гарантии, что участники сделки ознакомлены со всеми правами и обязанностями, возлагаемые на них, и это самое главное;
  • Что касается юридических лиц, то со стороны закона для них установлена единственная форма документов – письменная.

В некоторых случаях, могут возникнуть сложности в момент оформления договора. Чтобы избежать различных проволочек, желательно проконсультироваться с опытными юристами.

Ведь только специалисты помогут избежать сложностей, которые так часто встречаются в подобных документах.

Это приведет к тому, что сделка состоится, а договор будет оформлен правильным образом. Прежде чем подписать договор, нужно ознакомиться, изучить его пункты, вникая в их смысл.

Популярное:

  • Самый новый уголовный кодекс Самый новый уголовный кодекс Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые споры, пенсии Главная Уголовный кодекс РФ […]
  • Образец заполнения усн для ооо Образец заполнения декларации УСН «доходы» Бланк декларации УСН по форме КНД 1152017 • Скачать актуальный бланк 2018 год КНД 1152017 (формат PDF), а также в формате Excel. • Скачать образец заполнения декларации УСН. • Подробная инструкция по заполнению декларации УСН на этой […]
  • Купить земельный участок в раменском районе недорого без посредников Купить земельный участок в Подмосковье от собственника УЧАСТОК РЯДОМ С ВОДОХРАНИЛИЩЕМ И ЛЕСОМ. Цена 650 тыс. рублей за участок 10 соток. Кадастровый номер массива в который входит участок - 50:07:0080305:418. Возможно расширение участка до двадцати соток. Участок ровный, сухой правильной […]
  • Коап рк на 2018 год для водителей За какие нарушения повысили штрафы в Казахстане Расширился список статей, по которым водителей должны сначала предупреждать, а лишь потом штрафовать. Поправки в Адмкодекс РК вступили в силу 9 января 2018 года. В документ добавили новые статьи и наряду со снижением штрафов прописали […]
  • Пдд билеты 2014 гибдд Экзамен ПДД Данный сайт создан с целью помочь будущим водителям успешно сдать экзамен по правилам дорожного движения в Украине. Для подготовки используется онлайн экзамен ПДД — тест на 100% совпадает с последними изданиями официальных билетов ГАИ: Харьков, 14 издание […]
  • Формула расчёта госпошлины в мировой суд Формула расчёта госпошлины в мировой суд Доброе время суток. Имеются определенные условия для расчета государственной пошлины:1) при подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска:до 20 […]